Ελεγκτική Υπηρεσία: Αδυναμίες από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στη διαχείριση/υλοποίηση έργων

Αδυναμίες εκ μέρους του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη διαχείριση/υλοποίηση αριθμού έργων, τόσο κατά το στάδιο της μελέτης, όσο και κατά την εκτέλεσή τους, με αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή τους, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στην έκθεσή της για το Τμήμα,αναφέρει ότι τα μέτρα που λάμβανε για συμμόρφωση-ανταπόκριση των αναδόχων με τις υποχρεώσεις τους, δεν ήταν πάντοτε τα κατάλληλα ή και αποτελεσματικά.Σε αρκετές περιπτώσεις, προσθέτει, το Τμήμα Δημοσίων Εργων, δεν χειρίστηκε έγκαιρα τα θέματα των καθυστερήσεων, ενώ παρέλειψε να αποστείλει προς τους αναδόχους όλες τις απαραίτητες προειδοποιήσεις, με τις οποίες να τους υποδεικνύει τον αργό ρυθμό με τον οποίο εκτελούσαν τις εργασίες.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, σημαντικά έργα που εξέτασε είναι μεταξύ άλλων η κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, η ανέγερση νέου Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία, η ανέγερση νέου κτηρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, η επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και η μετατροπή του κτηρίου «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» σε Δικαστήριο.

Επίσης, αναφέρει ότι το Τμήμα παρέλειψε να ετοιμάσει ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των αναδόχων και δεν ενεργοποίησε τη διαδικασία για τον τερματισμό των συμβάσεων σε όλες τις περιπτώσεις εκείνες, που οι ανάδοχοι επανειλημμένα δεν ανταποκρίνονταν στις συμβατικές υποχρεώσεις τους.

Σημειώνει επίσης ότι συμπεριέλαβε στα έγγραφα συγκεκριμένων διαγωνισμών περιοριστικές πρόνοιες/απαιτήσεις, οι οποίες ενδεχομένως να μη διασφάλιζαν ικανοποιητική ευρύτητα συμμετοχής και, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.

Μ.Β